欢迎访问123查范文网!
欢迎访问123查范文网!
承揽在建筑行业中也很常见，承包商接受业主的委托，负责完成建筑项目。承揽合同的签订需要考虑双方的实际需求和目标，制定合理的合作计划。
甲方（定作方）：
乙方（承揽方）：
经甲乙双方友好协商，依据我国《合同法》的有关规定以及其他相关法律规定，就甲方向乙方采购相关___________等小商品事宜约定如下：
……
总金额（含税价）：人民币________________________元整（小写_______________________）。
自本合同生效之日其______个工作日内，乙方负责按甲方要求制作__________样品，经甲方去人后的样品将作为乙方最终交货的标准。
合同生效且_______%预付款到乙方账户、确认协议第一条中各拼命的尺码数量后_______天内交货（具体数量双方那个协商去人以书面传真或者电子邮件方式确认）。
按照甲乙双方事先确认的样品为标准，货物主要技术指标说明：
按国家兴行业标准。
以甲乙双方确认的样品为准，如甲方发现货物的品种、面料、数量、颜色、规格与装箱单不符，应与收到货物后_______个工作日内以书面形式通知乙方；经乙方核实后，尽快做出相应的处理。若乙方交付的货物不符合本合同标准，乙方应当负责更换或者退货，因此产生的所有费用应当由乙方承担。
乙方按其企业或行业标准提供包装，费用由乙方承担。
合同生效且受到乙方发票后______日内甲方支付总价款______%作为预付款，计人民币__________________________，双方约定汇款方式为甲方电汇，乙方收款账户为：
收款人：
开户行：
账号：
最终结算金额以实际定作、双方签字确认的数量和金额为准，自甲方验收合格之日起______日内，甲方一次性支付其余货款。
1、合同生效后合同一方单方解除合同的，合同一方有权要求违约一方支付总合同金额的_____%作为违约金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按约定时间制作样品的，不能按时交货的，由甲方承担责任。
3、若乙方提交的样品和甲方定作的_______小商品存在较大差异，甲方有权拒绝付款。
本合同在履行期间发生的争议，由双方当事人协商解决；协调或者调解不成的，双方当事人同意向____________________人民法院起诉。
合同未尽之事宜，由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方：
地址：
电话：
代理人：
________年___月___日
乙方：
地址：
电话：
代理人：
________年___月___日
定做方：(称甲方)
承揽方：(称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程的实际情况，双方经友好协商签订本合同，以共同遵守。
1.制作内容：
主钢构：钢梁.h(400~800)×200×6×9.35。材质为q235。钢构必须进行除锈。刷中灰面添一道、中灰底漆(防锈漆)一道。
1.合同造价按/吨。合同总价款为，以实际决算为准。(货款可以用现金或承兑付给。)
2.合同签订三日内甲方付款
3.提货：
(1).第一次送齐二十八架钢架，甲方不付货款，提第二次货时付清前次货款，依次类推，至此全部提清，最后一次提货时甲方全部付清货款。
4.结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算。
1.交货地点：甲方在乙方厂房内提货;运费由甲方负责，装车由乙方负责。
2.交货时间：
1.乙方负责装车。装车时应按照规范要求进行装运，要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。
2.甲方负责运输，运输标志应按甲方要求实施(具体由甲方再出发运前另行交底)。
3.运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
1.甲方向乙方提供完整的构建加工图纸一套，并签字认可。由乙方认真完善后按照甲方图纸进行加工制作。
2.甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改和变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。
3.乙方必须接受甲方的质量监督检验，不得擅自外协加工，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发现问题及时纠正。
4.甲方如现场发现质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。
5.乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。
按《合同法》相关规定执行。
甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成，则由提交当地仲裁委员会仲裁。
1.本合同
2.本合同由甲乙双方签字盖章，甲方定金到账后生效。此合同有效期为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
3.未尽事宜，双方协商解决或另立补充合同。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
委托代理人：
委托代理人：
联系方式：
联系方式：
开户行：
开户行：
账号：
账号：
甲方：(以下简称：甲方)。
乙方：(以下简称：乙方)。
依照相关法律有关规定，为明确双方权力义务，经甲、乙双方共同协商，就乙方对甲方承施的()工程项目结构中的钢筋部分进行成型加工(含机械连接接头)配送事宜达成一致，同意订立本合同。
一、工程概况：
()项目位于()，工程建筑面积：()平方米，结构封顶日期年月日。
二、加工事宜：
甲方向乙方订购的成型钢筋所使用的线材、圆钢及螺纹钢的原材料为首钢、唐钢、宣钢、邢钢产品。如加工过程中乙方使用非合同规定的原材料时，须事先以书面形式通知甲方，经甲方授权委托人签字同意后，方可实施加工(如甲方在二十四小时内未能做出书面回复，则视为甲方同意乙方意见)乙方应严格按照甲方提供的配筋单中标注的规格、图示尺寸、数量进行加工。
三、重量结算依据：
根据甲方提供的本工程成型钢筋配筋单，经乙方进行理论重量计算，作为本合同重量结算依据。结算重量单位为吨，重量数值经四舍五入保留小数点后三位。
四、甲方工作：
1、合同签订时甲方提供授权经办人签字字体样本作为本合同附件，并明确其授权范围。
2、合同签订时，甲方应以书面的形式对乙方进行技术交底。交底资料中应详细说明所承揽项目流水作业段划分平面布置图，计划施工进度(月度计划及结构封顶时间排序计划)，以及成型钢筋箍筋平直部分的长度，特殊角度的工艺要求等。
3、甲方应于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型钢筋的配筋单(特殊情况补充时须提前3日，数量不得超过30吨)，配筋单上的目录应注明起止编号、使用部位，且每张配筋单上须有甲方授权经办人签字，并在工程名称处加盖甲方公章后生效(签字人字体样本附后)。
4、成型钢筋加工制作过程中，甲方有权随时到乙方加工现场就加工质量进行抽检工作，乙方有义务积极配合。
5、如甲方工程工期延误，仍按照本合同执行。
6、成型钢筋出库前，甲方应指定专人进行清料工作，待甲方清料人员对成型钢筋数量确认签字后乙方方可发货(签字人签字样本附后)。
7、成型钢筋每车装车数量不得小于10吨。
五、乙方工作：
1、合同签订时，乙方应积极组织资源，确保甲方工程项目施工进度。
2、乙方接到甲方提供的成型钢筋配筋单时，应认真校对，如规格、数量、图示尺寸、标注无法正确识别时，甲方授权委托人应在12小时内书面确认，否则免除乙方的供货责任。
3、乙方所使用的钢筋机械连接工艺为剥肋滚压直螺纹。
4、乙方所配送的成型钢筋必须提供原材料出厂质量证明合格证书。
5、乙方制作的成型钢筋应符合甲方配筋单的要求，并在产品上以标牌的形式标注成型钢筋使用部位的编号、尺寸、几何图形、数量，每一编号的钢筋提供一张标牌，固定在钢筋打捆处。
6、乙方有责任协助甲方人员在乙方加工现场对成型钢筋进行清料及装车工作，并按甲方的要求运至施工现场。
六、设计变更：
1、施工过程中如出现不可预见及设计变更，甲方应以书形式及时向乙方提供补充配筋单，并标注“急配”字样及需用时间(供应时间甲、乙双方协商确定)，如需增加费用以甲、乙双方协商为准。
2、设计变更及修改过程中，乙方已投入加工生产部分按合同规定价格结算，如出现以大改小损耗部分及所需增加人工费用部分由甲方承担。
七、产品质量要求：
1、乙方使用的原材料必须符合：《低碳钢热轧圆盘条》gb701-1997;《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》gb13013-1991;《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》gb1499-1998的规定。
2、产品质量检验应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-20__中的第五章5.3.4及《建筑结构长城杯工程质量评审标准》dbj/t01-69-20__的规定。
八、钢筋原材复试及资料：
1、钢筋原材料在投入使用前，乙方负责原材料的取样及送检工作，委托检验的机构必须是经北京市建委审核合格具有见证试验资质的检测中心。
2、根据《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》，甲方及监理单位进行见证取样时应持正式书面通知，乙方应积极配合取样工作，其检测机构及费用由甲方负责。
3、根据《建筑工程资料管理规程》dbj01-51-20__规定，乙方在成型钢筋配送至施工现场后，提供《半成品出厂合格证》表式c4-5附钢筋原材料出厂材料质量证明书及产品铭牌、原材料复试检验报告。
九、合同价款及付款方式：
1、合同价款：
(1)本合同成型钢筋的结算单价为人民币()元/吨(钢筋不分品种、规格均为本单价)，上述结算单价包括材料费、成型制作费、包装费、装车费、运输费等交付甲方使用前的费用(卸车及费用由甲方承担)不包括原材料复试及机械连接接头费用。
(2)三级螺纹钢的结算价格在本合同结算单价基础上加()元/吨。
(3)钢筋机械连接头元/单头(钢筋不分品种、规格加工套丝，并戴好保护帽)，按照配筋单图示数量进行签收。
(4)钢筋原材料复试费用按照《半成品出厂合格证》实际标注数量进行签收。
(5)合同执行过程中如钢厂价格调整，其结算价格以首钢现货市场、北京市京首贸易服务有限责任公司、北京市恒物金属材料有限公司其中之一公布的调价政策通知作为价格调整的依据，由乙方以书面形式送达甲方，调价依据在送达后24小时内，甲方予以书面确认或经甲、乙双方协商签订本合同补充协议。
(6)本合同成型钢筋总量为()吨，总价款(人民币)()元，(大写：)总价中不包括原材料复试及机械连接接头费用。
(7)验货地点：
2、付款方式：
(1)本合同结算期为上月26日至本月25日。甲方在送达本月成型钢筋加工配筋单时，同时将货款支票一并送达(乙方预收当月货款80%，余款20%月末前结清)，乙方经配筋单录入生成系统确认数量后划转。
(2)钢筋机械连接接头加工费用随成型钢筋货款同时划转。
(3)原材料复试费用依据《半成品出厂合格证》中确认数量经甲方签认，在月末前结清。
(4)本合同总价款如发生变化，超出部分甲方应按配筋单数量以现款形式预付给乙方。
十、违约责任：
1、乙方没有按照本合同规定的质量、规格、数量等提供产品，甲方有权退货，乙方应承担所发生的全部装卸及运输费用。
2、合同执行过程中，如遇钢厂市场价格调整，根据合同第九章(5)条，甲方接到乙方调整价格依据24小时内未能书面确认或签订补充协议，乙方有权停止继续供货。
3、甲方如未能按合同规定要求将配筋单及货款同时送达，乙方有权拒绝接受配筋单及加工任务。
4、由于甲方清料人员不能及时清料，致使配送工作无法正常进行，所造成的工期延误，责任由甲方承担，同时工期顺延。
5、甲方如未能按合同规定时间付款，逾期乙方有权停止继续供货，并向甲方按每延期一日收取至货物发出之日起计算每天3元/吨违约金。
6、乙方未能在甲方计划工期内将成型钢筋送至施工现场，甲方应按当日该批送达数量以50元/吨扣除乙方应承担的违约责任。
十一、争议：
本合同在执行过程中发生争议或纠纷，双方应友好协商解决。如协商未果，双方一致同意在乙方所在地人民法院提起诉讼。
十二、其它：
1、本合同签订时，甲、乙双方需相互提供企业法人营业执照复印件、企业法人代码复印件、资质证书复印件、法人授权委托书原件、工程项目施工合同原件等相关法律文件，并注明相关文件的授权使用范围。
2、如遇人力不可抗力因素(民法153条规定)致使合同无法正常履行时，双方应另行协商。
3、合同附件为本合同有效文件组成部分。
十三、本合同一式肆份，即正本、副本各两份，甲、乙双方各执正本、副本壹份，具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙双方盖章并经合法授权人签字后生效。
十五、本合同未尽事宜，执行《中华人民共和国民法典》的有关规定。
本合同变更条款及内容(销售部门填写)。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
公司地址：公司地址：
签订日期：签订日期：
签订地点：
订立合同双方：
定作方：（以下简称甲方）
承揽方：（以下简称乙方）
甲方委托乙方加工生产家具产品，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格：（详见附件1）
。
第三条交货时间：_____年_____月_____日（如甲方推迟付款，交货时间顺延）
第四条交货时间及交货时间。交货地点：
交货时间：合同生效后
日交货（或交货时间详见附件）。
第五条付款方式：
1.合同金额为：_____元，人民币大写：_____
；
3.白坯产品完工后，付至合同总金额_____%，计：
万元作为合同进度款。
4.成品后验收合格付至总金额的_____，计：
5.安装完毕后经业主方验收合格后付至合同总金额_____，计：
质保金_____，质保期_____年。
6.门边线条25元/米，按实际收货结算。付款方式：满5万结一次。
第六条验收：
1.甲方应于乙方安装完毕后在安装现场进行验收，并将结果通知乙方，如交货期届满，甲方未能及时收货，乙方可适当收取一定的保管费用。
2.如有质量问题，由乙方负责维修或更换，直至甲方验收合格为止；
3.如逾期验收则视为质量合格（注：安装完毕七日内验收）。
4.如乙方生产的产品不符合要求，甲方有权终止合同。
第七条特别条款：
2.甲方未按期支付进度款、（交）提货期限顺延；
3.合同签订后如甲方要求取消部分或全部取消已订之货物，乙方有权要求甲方赔偿因此而造成的损失。
4.甲方应为乙方提供适合安装作业的现场、供电、清洁环境、运货通道。安装期间，甲方应确保家具不因乙方以外的因素而致污损、灭失。
5、乙方在现场安装作业时，所造成的安全事故由乙方全部承担。
第八条违约责任
1.乙方违约，则双倍返还预付款；
3.乙方不能按时交货，按照每逾期一日向甲方支付
作为违约金，若该项违约金不足本条第一款金额，按第一款承担违约金。
4.若因乙方质量问题造成的损失，如人工费、搬运费、工期延误等，全部费用由乙方承担。
第九条法律效力：
1、本合同在甲、乙双方代表签字盖章之日起生效；
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；
3、一切由执行本合同引起的或与本合同有关的政治甲乙双方应当通过友好协商解决，如协商不能解决时，则提交成都仲裁委员会。
第十条其他事项
1.本合同附件与本合同具有同等法律效力。
加工图纸必须由甲方现场代表李翔，乙方代表殷本建双方签字，每次办理货款乙方必须向甲方提供合格的发票。
甲方：乙方：成都市文春木业有限公司
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
开户行：开户行：
账号：账号：
电话：电话：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
审判长：
针对本案双方的争议焦点“结算条款期限”，我作为原告的代理人补充如下代理意见：
一、被告已超过“质量与数量”的异议期限，视为符合约定。
《合同法》第158条规定：当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间将标的物的质量或数量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或质量符合约定。
本案的质量异议期限是“入库后两个月”，即截至期限是20xx年11月2日，被告已超出期限，同时庭审也不再坚持有质量问题，我在此不再錣述。关于数量异议期限，被告同样也已经超过。因为通常来看，数量异议期限短质量异议期限长，这是常识。质量异议截至日期是20xx年11月2日，那么数量异议截至期只能在此之内。但遗憾的是被告直到第一次开庭，在长达6个月的时间里(20xx.9.3入库——20xx.3.1开庭)对数量异议只字未提，因此依据《合同法》第158条之规定，应视为数量符合约定。其实被告的行为是有原因的，在整个加工过程中，被告的工作人员于成宝、刘鸿志、陈三宝等一直住在被告处，负责技术指导和监督，原告加工的每个关键环节必须经他们的同意方能过关;交货时间的推迟和数量的变更这么重要的事项被告能不知道吗?所以被告在半年多的时间里对两项内容的异议只字未提也就不足为奇了。
二、原告对结算条款的理解，符合承揽合同的规定。
《合同法》第263条规定：“……定作人应当在承揽人交付工作成果时支付，工作成果分批交付的，应相应支付”。依此规定，被告应在20xx年9月3日支付已验收合格的166件商品的货款。
三、被告对结算条款的解释于情不符，于法相悖。
按照被告对合同第九条的解释，可以得出这样的结论：合同约定数量是222件，若221件验收合格，仅有一件不合格，那么被告就可以拒付221件的货款，这一件商品永远不合格，被告就永远不付货款了。这显然是歪理，有失公平，并非是双方真实意思表示，也与合同法相关规定相违背的。
四、原告申请价格鉴定有法可依。
被告收到家具166件，其中包括9件没有约定价格，所以这9件家具属于本合同的一部分，原告追要货款于法有据。依据《合同法》第62条第(二)款之规定：价款或者报酬不明确的，原告可以要求按订立合同时履行地的市场价格履行;被告既不同意原告提出的价格又不同意价格鉴定，于法无据。
综上所述，被告第一次开庭咬住质量问题不放，看到希望渺茫，又以数量为借口拒付货款，恰恰说明质量也好数量也罢都是借口，其根本目的是不想支付货款。所以被告的行为于情、于理、于法都是站不住脚的。
以上补充意见请法庭予以考虑。
代理人：宋义凯。
20xx年3月24日。
委 托 方：签 订 地 点：
承接方： 深圳斯拉欧加文化传播有限公司 订 日 期：年月日
依照《合同法》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定，经双方协商， 签订本合同，共同信守。
第一条：广告承揽要求。
1.1 项目（制作）
1.2 广告及活动内容及有关证件的名称、编号
1.3 发布地点或形式：
1.4 颜色：
1.5 规格或材料：
1.6 刊播次数、起止日期及时间：
第二条：费用及支付方法
2.1 费用
本次活动总金额为 ，（大写 圆整）
2.2 结算方式和期限：
第三条：验收方式及时间：
第四条：违约责任
4.1 委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费 10% 的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的 1% 偿付违约金。
4.2 承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费 10% 的违约金；不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的 1% 偿付违约金。
4.3 其他违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。
第五条：纠纷解决方式
发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（ 2 ）项规定办理。
1. 向地经济合同仲裁机关申请仲裁；
2. 向 连云港市当地 人民法院起诉。
第六条：双方商定的其他事项：
第七条：附则
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日终止。
委 托 方：连云港之星汽车销售有限公司承 揽 方：
单位名称（盖章） 单位名称（盖章）
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
甲方：(定作方)。
乙方：(承揽方)。
经甲乙双方友好协商，就纸箱印刷事宜达成如下协议：
第一条：甲方委托乙方为其提供印刷品印刷及印成品服务共四项。
2、由甲方将印制品材料于20xx年8月1日前交给乙方，并办理交接手续。
第二条：交货时间。
甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷设计稿，如甲方未按时间向乙方提供设计制作材料，乙方有权选择书面通知甲方，书面通知到达甲方后，乙方有权选择限时交付或顺延合同所列甲方委托项目的完成及交付时间。
第三条：交货方式地点交货方式：甲方送货交货地点：乙方厂区。
第四条：付款结算方式及时间。
本合同总金额为586000元，甲方支付乙方合同总金额的30%，即元，作为定金及预付款，余款在乙方加工完成并交付之时，由甲方把余款一次性打到博爱县博宇包装有限公司对公帐户上。甲方不能支付相应款项乙方有权留置加工承揽物并在加工方拒付款项达到十日后，自行处理加工承揽物(出售及另作他用)。
第五条：双方的权利和义务。
1、乙方必须完全按照甲方要求进行加工、制作等。乙方完成相应工作后，如因甲方原因未能及时投入生产，乙方顺延相应加工承揽物交付时间。
2、乙方在完成甲方项目设计后，经甲方认可，投入制作生产或下一步工作流程。
3、甲方应及时验收并按照合同支付相应款项。
第六条：违约责任。
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及预付款，乙方有权不安排生产计划。
2、乙方未按合同期限交货或未按甲方质量要求交货，甲乙双方协商解决，协商不成时。甲方有权向乙方索回定金及预付款。
第七条：本合同履行期间，甲乙双方任何一方不得随意变更、违反或不履行本合同，否则由此造成的经济损失，由责任方承担，如双方在本合同履行过程中，发生任何争议，均应协商解决，不能达成一致意见的，双方共同选定博爱县人民法院管辖。
本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
委托方(盖章)承印方(盖章)代表：代表：
定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条加工成品
第二条加工成品质量要求
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量
1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2.(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。
3.交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。
第四条技术资料、图纸提供办法
1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。
2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金
价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法
1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条交货的时间和地点
1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。
2.交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。
第八条包装要求及费用负担
第九条运输办法及费用负担
第十条结算方式及期限
第十一条其他约定
第十二条承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%～30%)或酬金总额的____%(20%～60%)的违约金。
六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。
七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。
九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。
十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
第十三条定作方的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%～30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%～60%的幅度)违约金。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。
第十四条不可抗力
在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条纠纷的处理
加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成的，向长春仲裁委员会申请仲裁。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份，交____________(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。
甲方(盖章)：_____________
乙方(盖章)________________
授权代理人(签字)：_______
授权代理人(签字)：___________
住址：_____________________
住址：______________________
联系电话：_________________
联系电话：__________________
开户银行：_________________
开户银行：__________________
账号：_____________________
账号：______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
签订地点：__________________
签订地点：__________________
委托方：__________________(甲方)。
承揽方：__________________(乙方)。
2.质量标准：
乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____，但损坏件必须归还甲方。
3.原料供应：
加工用锌块由甲方供应。
4.交货方式：
由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。
5.质量验收方法：
完成加工后由甲方按质量标准验收。
6.结算方式：
____________________。
7.违约责任：
甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。
甲方：___________________________。
法定代表人：(盖章)_______________。
地址：___________________________。
银行帐号：_______________________。
_________年________月______日。
乙方：___________________________。
法定代表人：(盖章)_______________。
地址：___________________________。
银行帐号：_______________________。
_________年________月______日。
甲方:(委托方)。
乙方:(承揽方)。
经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。
一、产品名称及加工数量。
名称：不锈钢水泥焊接轨道板。数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。
二、相关事宜:。
1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。
2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。乙方加工过程的切削余料由甲方回收。产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)。
3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。
4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。
三、时间要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。
四、加工费用：
该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。
五、付款方式：
乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。
六、其他事宜：
本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。
在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：盖章：
签约人：职务：电话号码：
已方：盖章:。
签约人：职务：电话号码：
时间：年月日。
委托方：_________（甲方）
承揽方：_____________（乙方）
2、质量标准：
乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之_____，但损坏件必须归还甲方。
3、原料供应：
加工用锌块由甲方供应。
4、交货方式：
由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。
5、质量验收方法：
完成加工后由甲方按质量标准验收。
6、结算方式：
____________________。
7、违约责任：
甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之______交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。
甲方：____________
法定代表人：（盖章）________
地址：______________________
银行帐号：__________________
乙方：________________
法定代表人：（盖章）________
地址：______________________
银行帐号：____________________
年 月 日
承揽方：
定作方：
定作方委托承揽方加工长春――吉林高速公路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌加固翻新扩大面积的工作，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条加工成品编号名称规格单位数量
第二条加工成品质量要求：
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：
用定作方原材料完成工作。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对物品不得偷换。
1、原材料等物品交（提）日期计算，双方协商。
第四条技术资料、图纸由承揽方提供。承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。
2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3、承揽方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条总价款为合同签订后，订作商付给承揽方元（即总价款的%），在加工量达到%，定作方付给承揽方元（即总价款的%），在加工量全部完成时，在定作方验收合格后支付给承揽方元（即总价款的%），预留元作为质保金一年后付清。（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法
1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。
3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条交货的时间和地点交货地点为长吉高速长春东出口一公里处，时间为签订合同之日起计算30日。
交提定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。双方另有约定的，按约定的方法计算。）
第八条包装要求及费用负担
第九条运输办法及费用负担
第十条结算方式及期限
第十一条其它
（如：根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。2。根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。）
第十二条承揽方的违约责任
1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金__元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的__％（30－50％的幅度）或酬金总额的__％（30－50％幅度）违约金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。
7、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验、或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。
8、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
9、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。
第十三条定作方的违约责任
1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
2、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
3、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
4、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
5、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
6、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。
第十四条___在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式__份，交__（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。
定作方：（盖章）承揽方：（盖章）
代表人：（盖章）代表人：（盖章）
地址：地址：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
____年___月___日订
甲方(加工方)：
法定代表人：
地址：
联系方式：
乙方(承揽方)：
法定代表人：
地址：
联系方式：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就砂、碎石、片石等地材加工事项协商达成一致，订立本合同，共同遵守。
第1条 加工地材名称及单价
地材名称单位单价(元/t)备注
利用路基挖方料自行开采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工为综合包干单价，单价内含人工费、材料费、场内装车费、场内运输费、试验检测费、机械及料具费、动力和照明费、机械人员设备的进出场费、管理费、利润以及除资源税以外的税金等。
第2条 原材料提供方式
甲方提供原材料开采区由乙方自行开采加工，或乙方利用路基挖方料进行加工。
第3条 加工砂石料质量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需达到国家标准《建筑用砂》以及项目办下发的其它相关质量标准，相关标准由甲方提供。
第4条 加工砂石料数量
本工程预计加工砂石料数量合计为 万吨，具体数量由甲方向乙方下达使用计划，乙方应按甲方下达的计划编制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工计划，确保施工生产的正常进行。若业主中途调整生产计划，乙方需服从甲方整体安排。
第5条 砂石料数量确认方法及价款支付方式
5.1 每月 日甲方组织相关部门对本月砂、碎石、片石等用料清理汇总，以过磅清单作为计算依据制作计价单，该计价单由甲方合同部、工程部、物设部进行签认，经总工程师审核后报项目经理审批并加盖甲方印章，作为支付乙方价款的凭据。
5.2 甲方根据业主每期拨付款情况按比例支付计量款,并在每期计量款中扣留 作为工作安全、质量保证金，保证金待合同履行完毕后或合同终止 个月内不计利息退还。如合同履行期发生产品质量问题造成的损失，甲方书面通知乙方，乙方在收到后 日内无答复即视为同意扣除。
第6条 甲方权利义务
6.1 指派工程技术人员和现场管理人员，实施对产品质量、安全生产、文明施工、计量、试件取样、试验进行管理，对乙方工作进行监督、检查和验收。
6.2 若乙方不能履行合同义务或其加工能力不能满足甲方需求，甲方有权收回本合同项下的全部或部分加工承揽任务，或终止与乙方的合同关系。
6.3 负责将施工用电引入到乙方加工场地。
6.4 负责交纳资源税。
6.5 负责下达砂、碎石、片石等石材需用量计划。
6.6 负责组织车辆运输并承担运输费用，甲方提供地磅进行验收。
第7条 乙方权利和义务
7.1 在满足合同约定的前提下，乙方有权对自有人员、设备等进行合理调配，在甲方的监督下自主组织砂石料的开采、加工等相关事项。
7.2 提供反击破破碎机、振动筛等加工砂石料所需设备。
7.3 自行修建砂石料加工场及相关临时住房，并承担相应费用。
7.4 上足本工作的生产工人，保证生产需要，负责按甲方要求组织岗前培训，组织有关人员参加甲方技术交底和安全教育活动。
7.5 乙方在开采、加工过程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三废”等有关环保、水保的相关事项应当按照有关法律、法规的规定办理。
7.6 在合同期内，乙方应在开采及生产加工区域内设置安全警示标志，做好砂石开采、生产加工过程中的安全管理工作;按照国家、地方政府、业主及甲方有关安全生产的各项规定，确保安全生产，对因实施本合同而发生一切安全及其它事故均由乙方自行负责;若因乙方原因造成甲方损失或对外承担赔偿责任，甲方有权向乙方追偿。
第8条 违约责任
8.1 未按合同规定的质量交付砂石料，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方承担。
8.2 乙方加工出的合格产品量必须完成甲方下达的使用计划用量，因乙方原因造成生产量不能满足本工程需用量，需去其他料场采购时，价差费用由乙方承担。除此外，另按未完成生产量总价的 %向甲方支付违约金。
8.3 原材料、成品或半成品仅限于本项目建设使用，乙方不得对外销售;生产线设施、设备，仅用于本项目砂石料加工，乙方不得对外承接其他加工任务。否则，乙方承担 万元人民币的违约金，连续两次发生上述行为，甲方有权解除合同。
8.4 乙方不得将本合同项下的部分或全部工作进行分包、转包。否则，甲方有权终止合同，并由乙方承担与履约保证金等额的违约金。
8.5 乙方应采取有效安全保卫措施，保障料场原材料、成品或半成品的安全。若发生被盗事件，相关损失由乙方自行承担。
第9条 履约保证
乙方采取方式 提供履约保证。
方式一：提供履约保证金 万元;
方式二：以开采区机械设备作抵押担保并签订抵押合同。甲方有权根据合同约定，在乙方出现违约情况时，全部或部分扣除履约保证金。合同履行完毕或终止后 个月之内，甲方应将剩余履约保证金不计利息退还乙方。
第10条 争议解决方法
在履行合同过程中发生纠纷,双方协商不能解决时,交由贵阳铁路运输法院审理。若诉讼标的超过贵阳铁路运输法院的管辖权限，则由其上级法院成都铁路运输中级法院裁决。
第11条 协议的生效
本合同经双方签字盖章后生效。
第12条 附则
本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜,双方另行商定，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方执三份;乙方执一份。
签署时间： 年 月 日
甲方(盖章)：
法定代表人或授权代表(签字)：
乙方(盖章)：
法定代表人或授权代表(签字)：
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方因_______需求，租用乙方演出器材设备，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。
1、舞台搭建和舞美设计布置；
2、灯光、音响、视频工程的安装和调试和现场操作；
3、活动所需设备和物品的运输、装卸；
4、活动现场的录像。
设备的名称：__________。
租赁用途：____________。
使用时间：_____年____月____日。
安装时间：_____年____月____日____时。
安装地点：___________________。
拆卸时间：_____年____月____日____时。
租赁设备的进退场调试安装、操作由乙方承担。
1、合同期内，乙方设备由甲方统一管理使用，甲方下达合理、合法的演出设备使用任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间，合同的标准保质保量完成。
2、乙方应根据演出的作息时间，合理安排设备的维修、保养(费用自负)，确保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出终止或者是终断，损失由甲方自负。
4、甲方应该积极配合乙方整理场地，提供电源，演出期间确保电路畅通，如发生事故，由甲方负责。
1、甲方必须确保演出场地周围的安全保卫工作、因打架、斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责（由乙方造成的原因除外)。
2、夜间值班，甲方须派数名保安人员协同乙方人员守好演出设备。
1、合同总价款为人民币_______元（大写：人民币:________整）。
2、合同签订当日，甲方支付乙方定金合同总额_________％，即人民币_______元（大写：人民币:_________整）。余额演出_______个工作日结清。
1、乙方不能执行甲方规定的演出时间及乙方人为因素造成的停演等误工，甲方有权解除租赁合同乙方并承担相应的费用。
2、因甲方人员人为因素造成的停演误工设备损坏乙方有权解除租赁合同甲方并承担相应的损失费用。
3、本着高度负责，长期合作的精神，乙方保证按合同约定的器材明细表及节目单进行演出并保证舞台坚固安全、音响演出效果。
4、乙方如有器材变动，应提前三天通知甲方并征得甲方同意。
1、对本合同内容的任何修改、补充或变更须采用书面形式，经双方签字盖章后正式生效。本合同修改、变更部分为本合同不可分割的组成部分。
2、本合同履行中，双方如有争议，可协商解决，协商不成可提交____仲裁委员会仲裁。
3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4、合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方（签章）：
法定代表人：
联系电话：
银行账号：
委托代理人（签章）：
_______年_____月______日
乙方（签章）：
法定代表人：
联系电话：
银行账号：
委托代理人（签章）：
_______年_____月______日
经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。
一、产品名称及加工数量。
1、名称：xxx水泥焊接轨道板。
2、数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。
二、相关事宜:
1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。
2、乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。
3、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。
4、乙方加工过程的切削余料由甲方回收。
5、产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)
6、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。
7、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。
三、时间要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。
四、加工费用：该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。
五、付款方式：乙方交付产品后，甲方一次性付款 ，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的违约金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。
2、在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。
3、本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
时间：________年____月____日
甲乙双方因加工款纠纷，有案件于x人民法院处理，案号为号。现甲乙双方经过友好磋商，协议如下：
一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了结号案件纠纷。
三、自乙方履行协议第二条约定的全部付款义务之日起，双方有关的号案件中的所有权利义务终结，双方互不追究本案及与本案有关或引起的任何责任。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，各份具有同等效力，由双方签字或盖章之后生效。
订做方委托承揽方加工25米箱梁芯模板，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：（此合同单价为税前价）
品名：箱梁芯模
规格：25米正交
数量：2
单位：套
重量（吨）：11
单价元/吨：7000
价款（元）：77000
备注：约计重量
总计：总金额（大写）柒万柒仟元整
二、技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工；
四、交货地点：供方厂内验收交货；
五、交货时间：合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日交货。
六、计量方式：需方以标的物加工过磅重量进行结算；
七、结算方式：合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。
八、标的物所有权自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所有。
九、运输方式及到达站和费用负担：汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用。工地卸车及其它费用由需方承担。
十、本合同解除的条件：合同执行完毕或未付材料预付款。
十一、违约责任：由违约方负责；
十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同传真件同样有效。
十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。
订做方：______承揽方：______
单位：______单位：______
法定代理人：______法定代理人：______
委托代理人：______委托代理人：______
电话：______电话：______
开户行：______户名：______
帐号：______卡号：______
邮编：______邮编：______
签订时间：______
委托单位：（以下简称甲方）
加工单位：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条：甲方自年月日起委托乙方为甲方生产加工产品。
第二条：加工方式
（1）（乙方自备材料），乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或用不符合合同规定的原材料而影响定作质量的，甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货，并由乙方承担相关全部损失。如甲方有指定材料供应商的，乙方必须按指定采购，否则甲方将拒收货品，并有权利向乙方索取一切相关损失的赔偿。
（2）（甲方提供材料，明确规定原材料的消耗定额）甲方按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换，对返修的产品不得偷工换料。否则甲方将拒收货品，并有权利向乙方索取一切相关损失的赔偿。
第三条：乙方受甲方委托为甲方生产加工鞋类产品，乙方必须严格按照确认样品和甲方质检人员的合理要求来组织生产。如品质达不到要求，甲方将拒收货品，并有权利向乙方索取一切相关损失的赔偿。
第四条：甲方需要乙方生产之产品的品名、型号、规格、数量、包装、交货期等要求由甲方另行提供，双方确认后乙方必须按期出货，如延期出货，乙方需承担所有损失。
第五条：甲方提供给乙方用于生产的所有资料（包括楦头、款式、材料、包装、商标等）
乙方必须妥善保管和使用，以免给其他个人或公司所利用，更不能用甲方提供的资料修改或直接生产给甲方以外的个人或公司，否则乙方必须赔偿给甲方每组鞋人民币十万元的损失。
第六条：付款：每月的货款甲、乙双方在次月6日前对账，甲方在对账当月15日前付清。
第七条：甲、乙任何一方如确因战争或严重自然灾害等不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由，经双方协商确认一致后，免予承担违约责任。
第八条：本合同在执行中，如发生争议，双方应本着友好方式协商解决。如未能协商解决，向广州市仲裁委员会申请仲裁或向广州市人民法院提起诉讼。
第九条：本合同自签订之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同未尽事项，双方协商解决，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
委托单位（甲方）：（盖章）加工单位（乙方）：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
经过甲乙双方友好协商，就乙方加工承担甲方卫生保洁事宜达成一致意见，签订本加工承揽协议，供双方共同遵守：
一、乙方负责甲方场所的卫生保洁事宜，具体清洁事项包括：
1、日常清洁区域：
2、定期保洁区域：
3、垃圾区域：
二、乙方的保洁标准应当达到甲方的要求，甲方提出相关意见时，乙方应当按照甲方意见及时改正，直到达到甲方的要求。
三、乙方应当在每天早晨九点前，完成甲方安排全部的保洁工作，且保洁标准应当符合甲方的全部要求，不符合甲方有权要求乙方修正。
六、保洁加工承揽费用为 元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式为转账，乙方的账户为：
七、本合同为加工承揽合同，乙方就保洁成果对甲方负责，提供保洁期间，因乙方行为给甲方及任何第三人造成损失的，由乙方自行承担全部责任。
八、乙方提供保洁服务时，应当注意自身安全，如果因为乙方原因导致自己损害的，由乙方自行承担全部责任。
九、甲方在保洁工作中未达到保洁的质量标准，经甲方两次通知整改，仍未达到标准的，乙方有权扣除月加工承揽费的 10 %作为违约金。甲方拒不整改的，乙方有权解除本协议，并不支付甲方任何费用。
十一、乙双方就本协议执行所发生争议及纠纷，应本着互利互让的原则协商解决；协商未果，应依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十二、 本协议一式两份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。